Юридические вопросы

Взыскание переплаты с подрядчика: позиция судов

Почему заказчик не всегда может вернуть излишне уплаченные средства даже при выявлении завышения объемов работ?

Судебная практика: Когда проверка не помогает взыскать переплату с подрядчика

Если считаете, что объемы завышены, одного акта ревизии недостаточно. Необходимо заявлять ходатайство о судебной экспертизе и предоставлять весомые доказательства.

Судебная практика: ошибки в проекте не гарантируют оплату дополнительный работ

Подрядчики часто сталкиваются с ситуацией: в ходе исполнения контракта выясняется, что фактический объем работ больше предусмотренного сметой, и без них достичь цели контракта невозможно. Работы выполняются, но заказчик отказывается их оплачивать.

Правительство разрешило пересмотр цен на капитальный ремонт в связи с ростом НДС

С 10 августа 2026 года вступило в силу Постановление Правительства РФ № 990, которое регламентирует механизм корректировки стоимости договоров подряда на капитальный ремонт многоквартирных домов.

Ввод объекта в эксплуатацию не освобождает подрядчика от обязанности сдавать дополнительные работы по актам.

Объект в эксплуатации — не гарантия оплаты допработ: почему акты важнее факта использования

Об изменении существенных условий контракта на выполнение работ по ремонту и (или) содержанию автомобильных дорог

Важно для подрядчиков и участников дорожного хозяйства!
Опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 09.07.2026 № 864.

Заказчик не может расторгнуть контракт из-за срыва сроков, если сам тянул с исправлением проекта

Верховный Суд РФ подтвердил: если заказчик игнорирует ошибки в проекте и месяцами не выходит на связь, обвинять подрядчика в просрочке нельзя. Это правило спасает от расторжения договора и попадания в Реестр недобросовестных поставщиков.

Суд защитил подрядчика из-за двойных стандартов в документации.

Противоречия в проектной и рабочей документации: претензии заказчика к подрядчику признаны необоснованными

Изменение сроков госконтракта через суд - не допускается.

Изменение существенных условий государственного контракта возможно только в случаях, прямо предусмотренных Законом № 44-ФЗ.

Судебная практика: Верховный суд признал незаконным односторонний отказ от контракта из-за ненадлежащей проектной документации

Арбитражные суды и Верховный Суд РФ признали недействительным решение муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта на строительство комплекса водоочистных сооружений.

Суды разрешили включать резерв на непредвиденные работы в сметы благоустройства.

Теперь заказчики могут увереннее формировать сметы на благоустройство: использовать нормативы ФРСН и закладывать резерв до 2% — при условии грамотного обоснования в закупочной документации и ссылки на актуальные разъяснения Минстроя.

Судебная практика: Подрядчика освободили от части неустойки из-за повторной госэкспертизы

Суды трёх инстанций частично отказали заказчику во взыскании неустойки с подрядчика по контракту на строительство сетей водоснабжения и канализации музея-заповедника «Кижи».
Дело № А56-115774/2023

Дополнительные работы без допсоглашения по 44-ФЗ не оплачиваются

Определение ВС РФ от 24.04.2026 № 309-ЭС26-3313 по делу № А60-42217/2023 закрепило чёткую позицию: даже фактически выполненные и технически необходимые работы не подлежат оплате, если изменения контракта не оформлены в установленном законом порядке.

Если проект не получил по контракту положительное заключение, что будет с подрядчиком?

Если по госконтракту на проектирование результатом работ является проектная документация с положительным заключением экспертизы, а подрядчик её не передал — и не доказал, что виновен заказчик — сведения о таком исполнителе подлежат включению в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП).

Когда заказчик вправе не оплачивать проектно-изыскательские работы?

Если результат работ не прошёл государственную экспертизу по вине подрядчика, заказчик может приостановить оплату до устранения замечаний.

Перераспределение стоимости работ в смете контракта может считаться нарушением

Если после казначейской проверки и выявления завышенных цен в смете заказчик корректирует акты, но не снижает общую стоимость контракта, а лишь перераспределяет её между позициями — суды обязаны оценить законность такого изменения.

Корректировка ПД — это не разработка с нуля.

Корректировка ПД — изменение существующей документации.
Обязанность по новой разработке в отсутствие исходов не возлагается на подрядчика.

Применение положений №44-ФЗ в части исполнения контракта в связи с изменениями налогового законодательства.

Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России совместно с Департаментом налоговой политики Минфина России подготовили письмо по вопросу применения положений №44-ФЗ в части исполнения контракта в связи с изменениями налогового законодательства.

Суд постановил, что использование "зимней надбавки" является необоснованным расходованием средств бюджета.

С 1 января 2026 года в силу вступает новая норма, установленная Федеральным законом № 425-ФЗ от 28 ноября 2025 года.

Руководители предприятий будут обязаны уплачивать страховые взносы исходя из минимального размера оплаты труда (МРОТ), независимо от фактического уровня заработной платы или её отсутствия.